ESER SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK)

TARAFLAR

Bir tarafta ……………………………… (Yüklenici – bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır), diğer tarafta ……………………………… (İş Sahibi – bundan sonra “İş Sahibi” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla işbu sözleşme düzenlenmiştir.

MADDE 1 – KONU

Bu sözleşmenin konusu, Yüklenici’nin İş Sahibi için ……………………………… (örneğin: bir bina, yazılım, sanat eseri, proje vb.) eserini meydana getirmesi ve teslim etmesine ilişkindir.

MADDE 2 – ESERİN NİTELİKLERİ

• Eserin türü: ………………………………

• Teknik özellikleri: ………………………………

• Teslim yeri: ………………………………

• Teslim tarihi: …/…/20…

MADDE 3 – BEDEL VE ÖDEME

• Eserin bedeli …………… TL olarak belirlenmiştir.

• Ödeme …………… tarihinde peşin / taksitli olarak yapılacaktır.

• İş Sahibi, Yüklenici’nin yaptığı masrafları ayrıca ödemeyi kabul eder.

MADDE 4 – YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Eseri zamanında ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim etmek.

• Eserin ayıpsız ve kullanılabilir olmasını sağlamak.

• Gerekirse eseri garanti kapsamında onarmak.

MADDE 5 – İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Eserin yapılabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak.

• Bedeli zamanında ödemek.

• Yüklenici’ye gerekli çalışma ortamını temin etmek.

MADDE 6 – TESLİM VE KABUL

• Eser teslim edildiğinde İş Sahibi tarafından kontrol edilecektir.

• Uygun bulunursa teslim tutanağı imzalanır.

• Eksiklik veya ayıp varsa Yüklenici tarafından giderilecektir.

MADDE 7 – UYUŞMAZLIKLAR

Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda ………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Tarih: … / … / 20…
Yüklenici (İmza/Kaşe)
İş Sahibi (İmza)

📌 NOT:

• Bu sözleşme yalnızca temsili/örnek niteliğindedir.

• Eser sözleşmeleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerine tabidir.

• Hak kaybı yaşamamak için sözleşme hazırlanırken bir avukata veya ilgili uzmana danışmanız faydalı olacaktır.